一级监理工程师建设工程合同管理多项选择题专项强化真题试卷11
多项选择题
1.采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有( )。(A,C,D)
A. 第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B. 第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C. 未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D. 第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E. 第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
解析：第二阶段招标对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。对各项技术标的优劣进行横向比较，选出几个较好的投标人，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开开标。技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
2.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有( )。(B,C,D)
A. 发现文物、石化等的处理
B. 发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C. 发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D. 隐蔽工程重新检验质量合格
E. 不可抗力事件发生后的清理工作
解析：选项A只可索赔工期、费用；选项E只可索赔费用。
3.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有 ( )(C,D,E)
A. 延误发放图纸
B. 延误移交施工现场
C. 施工中遇到异常恶劣的气候条件影响
D. 执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
E. 由于传染病的影响而暂时停止的施工
解析：工程师只批准工程延期而不给经济补偿的有：变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、业主或其他承包人的干扰及公共当局引起的延误。
4.《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为 ( )(B,C)
A. 履行期限条款
B. 结算条款
C. 清理条款
D. 质量条款
E. 违约责任条款
解析：合同解除后．合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
5.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有( )(A,B,C)
A. 由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作
B. 由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作
C. 由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作
D. 非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作
E. 非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作
解析：附加工作的特征词汇是“增加”、“延长”。A、B、C三项符合这些特征，因此为附加工作。额外工作的特征词汇是“恢复”、“准备”或“善后”。D、E两项符合这些特征，因此为额外工作。
6.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( )(B,C,D,E)
A. 发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿
B. 施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C. 业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D. 后续法规调整引起的延误
E. 施工中受到其他承包商的干扰
解析：可以给承包商延长工期，有两个必备条件：①一定不是承包商的责任或原因；②确实有时间上的延误，按这个原则判断即可。
7.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有 ( )(A,C,D,E)
A. 设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B. 发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C. 发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D. 由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E. 在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
解析：设计工作内容变更中：①设计人的工作。设计人交付设计资料及文件后，参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。②委托任务范围内的设计变更(注意要批两次，先批再改再批)。设计变更应首先报原审批机关批准；由原勘察设计单位修改；修改后的设计文件仍需审批。③委托其他设计单位完成的变更。当原设计单位无力承担时，可委托其他设计单位完成，发包人经原设计人书面同意后，委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改，修改单位对修改部分承担责任(谁修改谁承担责任)。④发包人原因的重大设计变更，双方应另行签订补充协议或另订合同，发包人增付设计费；在未签合同前经发包人同意设计人所做设计工作应支付设计费。
8.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括 ( )(A,B,C)
A. 通知承包人延期开工
B. 赔偿承包人损失
C. 顺延工期
D. 将协调工作交给承包人
E. 按照约定期限支付预付款
解析：此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。
9.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则 ( )(A,C,D)
A. 参加现场考察投标人的费用自行承担
B. 参加现场考察投标人的费用由招标人承担
C. 未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
D. 参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
E. 未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
解析：E项，不参加考察不能取消资格，只不过不能以没参加过考察来推脱责任。
10.合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括( )。(A,C,D,E)
A. 自然人
B. 企业法定代表人
C. 企业法人
D. 非企业法人
E. 其他组织
解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
11.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。(A,C,D)
A. 合同当事人违约
B. 代理发生变化
C. 法院判决
D. 仲裁机构裁定
E. 物价正常波动
解析：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
12.FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。(A,B,E)
A. 延误移交施工现场
B. 不可预见的外界条件
C. 异常不利气候导致的停工
D. 业主提前占用工程
E. 不可抗力事件造成的损失
解析：FI
本文档预览：3500字符，共7202字符，源文件无水印，下载后包含无答案版和有答案版，查看完整word版点下载
