一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷4
单项选择题
1.标准施工合同的通用条款的组成包括( )。(C)
A. 20条，共计108款
B. 17条，共计69款
C. 24条，共计131款
D. 72条，共计194款
解析：九部委标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定，发包人义务，监理人，承包人，材料和工程设备，施工设备和临时设施，交通运输，测量放线，施工安全、治安保卫和环境保护，进度计划，开工和竣工，暂停施工，工程质量，试验和检验，变更，价格调整，计量与支付，竣工验收，缺陷责任与保修责任，保险，不可抗力，违约，索赔，争议的解决共计131款。
2.下列有关简明施工合同特点的说法中，不正确的是( )。(C)
A. 简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工
B. 简明施工合同是对标准施工合同简化的文本
C. 适用于简明施工合同的工程通常由承包人负责材料和设备的供应
D. 简明施工合同通用条款包括17条共计共69款
解析：由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。简明施工合同通用条款包括17条共计69款。其中各条的标题分别为：一般约定，发包人义务。监理人，承包人，施工控制网，工期，工程质量，试验和检验，变更，计量与支付，竣工验收，缺陷责任与保修责任，保险，不可抗力，违约，索赔，争议的解决。各条中与标准施工合同对应条款规定的管理程序和合同责任相同。
3.下列有关标准施工合同及施工图纸的说法中，不正确的是( )。(B)
A. 标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目
B. 订立合同时必须明确约定发包人一次性提供施工图纸的期限和数量
C. 如果承包人有专利技术且有相应的设计资质，可能约定由承包人完成部分施工图设计
D. 如果约定由承包人完成部分施工图设计。此时订立合同时应明确约定承包人的设计范围，提交设计文件的期限、数量，以及监理人签发图纸修改的期限等
解析：(1)标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目。由于初步设计完成后即可进行招标，因此订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。
(2)如果承包人有专利技术且有相应的设计资质，可能约定由承包人完成部分施工图设计。此时也应明确承包人的设计范围，提交设计文件的期限、数量，以及监理人签发图纸修改的期限等。
4.工期在12个月以上的施工合同在其履行期间通常( )市场价格变化调整合同价款。(A)
A. 应考虑
B. 由发包人决定是否考虑
C. 不考虑
D. 由发包人与监理人协商是否考虑
解析：按照标准施工合同条款的规定，工期在12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。合同履行期间应考虑市场价格变化调整合同价款。
5.标准施工合同通用条款规定，无论是由承包人还是发包人办理工程保险和第三者责任保险，均必须以( )名义投保。(D)
A. 发包人
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人和承包人的共同
解析：标准施工合同通用条款规定，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。
6.监理人应对承包人提交的施工进度计划进行审查。经监理人批准的施工进度计划称为( )。(B)
A. 实施性进度计划
B. 合同进度计划
C. 形象进度计划
D. 目标性进度计划
解析：监理人应对承包人的施工组织设计中的进度计划进行审查。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。
7.根据相关法律规定，在监理人发出开工通知之前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，则开工日期为( )。(D)
A. 开工通知载明的时间
B. 发包人同意进场施工的时间
C. 监理人发出开工通知的时间
D. 实际进场施工的时间
解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释［2018]20号)规定，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
8.下列有关建设工程缺陷责任期的说法中，不正确的是( )。(D)
A. 承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程的缺陷责任期
B. 影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期
C. 包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年
D. 缺陷责任期从颁发工程接收证书之日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定
解析：(1)缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算。期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为1年)。(2)承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。(3)影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。
9.某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天，则承包人( )获得合同工期的顺延。(C)
A. 有权
B. 无权
C. 不一定能
D. 一定能
解析：监理人处理气候条件对施工进度造成不利影响的事件时，还应注意异常恶劣气候条件导致的停工是否影响总工期。如果异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，不必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。
10.监理人要求承包人重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误以及承包人的利润损失应由( )承担。(A)
A. 发包人
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人和承包人共同
解析：标准施工合同通用条款规定，监理人要求承包人重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备或工程的质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
11.( )是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。(C)
A. 评标价
B. 合同价格
C. 签约合同价
D. 暂估价
解析：签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。
12.( )指已标价工程
本文档预览：3500字符，共9143字符，源文件无水印，下载后包含无答案版和有答案版，查看完整word版点下载
